简单劳务承包合同协定书

  • A+
所属分类:
今朝我国的劳务承包事业除取得必定的社会效益外,已开端产生经济效益,小编今世界面就给大年夜家整顿承包合同,有爱好的就大年夜家一路来进修一下吧

有关简单劳务承包合同

发包人:(全称)(以下简称甲方)

承包人:(全称)(以下简称乙方)

根据《中华人平易近共和国合同法》,《中华人平易近共和国修建法》及其他有关司法律例,遵守对等,公平和诚实信用的准绳,两边就扶植工程劳务协作两边协商,订立本合同。

第一条:工程概略及承包任务内容

1.1工程称号:高尔夫都会花圃室庐小区1#、2#、6#楼、2#人防工程。

1.2分包任务内容:主体构造图纸内的全部工程量,包含外架搭拆、一切安然防护、前期钢筋除锈、模板撤除、现场清理等任务内容,(人防工程包含挖土清槽,打钎、回填土、)

第二条:承包方法

劳务分包、修建平方米包干,包辅材,小型对象,小型机械, 临时用电用水,施工放线等。

第三条合同价款:

承包价格每平米修建面积一切包干单价 元,(人防单价 ),面积以实际产生任务内容,面积按定额规定计算。此价格为终究平方米包干价结算,不再调剂。

第四条:付款方法

出场第一个月不结算、第二个月底开端付出已落成程量的 、工程交工验收合格后付出到总工程量的 、昔时停工后付出到已落成程量的 、春节前付出到工程量的 、留 一年保修金。

第五条:安然施工,及安然变乱义务

5.1发包人、承包人必须贯彻履行国度和当局,行业主管部分颁布的有关安然临盆的司法律例及各项规定,严格按安然标准组织施工。

5.2承包方在工程施工时代必须做好安然任务,弄好出场人员安然教导,做好现场各项安然办法,确保安然施工,出现安然变乱,承包方本身担任。

5.3为了加强安然管理,进步工人安然认识,发包方与承包方签订安然管理协定和各项安然处罚办法条例。

第六条:工程质量,验收与保修

6.1工程质量应达到设计图纸请求及商定标准和质量目标。

6.2承包人必须按照国度规定的质量考验标准,施工验收标准和施工图组织施工,在施工中各分项工程必须在自检合格的基本上报验。

6.3承包方必须编制各项专项施工筹划,经项目部审批前方可施工。

6.4为了加强工程质量管理,进步工人质量认识,发包方与承包方签订各项工程质量处罚办法条例。

6.5工程验收以国度颁发的施工验收标准 ,质量考验准及施工图为根据。

6.6 在施工过程当中产生的质量成绩,一切义务由承包人承当 。

6.7工程验收承包方必须组织人员参加验收,并做好验收前的预备任务,如发明施工质量成绩急速整改返修并承当一切经济义务。

第七条:工期请求

7.1施工工期;合同内主体构造2010年6月10日前全部封顶、耽搁工期按每天20000元罚款。

7.2必须严格履行两边商定工期,承包方根据工期请求组织本质高的施工人员出场,编制施工进度筹划,严格按进度筹划施工。

第八条:文明施工

8.1发包人,承包人应严格履行扶植部颁发的施工现场管理暂行规定,加强迷信管理,保持文明施工,保持现场整洁,做到工完料清,材料码放整洁。

8.2对宿舍区标准,两边商定以下:食堂,宿舍要保持卫生,宿舍不准自开小灶,不准打赌,(生活区宿舍照明装置电表收电费),用电不得私拉乱接,如需接电,必须报项目部许可,经专业电工装置,工地不得私开小买部。

第九条:材料机具供给

9.1本工程由发包人供给的机械设备为:龙门架、起落电梯、搅拌机,二级以上电箱,电线。

9.2承包人自备的机具为:小型机械、小型对象、二级电箱以下的电缆线,电箱等

9.3一切防护用品,防护用具:如安然帽,安然带,手套等由承包方承当。

9.4由承包人自备的对象须其自带入现场,由发包人供给的材料和机械设备,由发包人供给到现场(400米内)、

9.5承包人应遵守和履行发包人才料机具领用规定,对领用的材料、机具机械、钢管、扣件、等与发包人合营盘点,处理手续,承包人担任保管,因承包人保管不善损掉的材料 、机具机械、钢管、扣件、等按市场价格补偿,并从劳务费中直接扣除。

承包人指定 担任签字验收,发包人指定 担任签字。

9.6本工程材料,材料的应用实施限额领料制度。严禁浪费材料,发明材料浪费,双倍价格补偿,(正常消耗除外),承包人按筹划提料,租赁材料在现场逾越3天不消和逾越商定工期的租赁费由承包人承当 。

第十条:发包人的权力及义务

10.1担任供给场地,门路,水电(每栋楼水一个接口,电一个二级箱)等大年夜型机械。

10.2担任供给施工图纸(一栋楼一套),供给须要的技巧材料 。

10.3担任组织施工检查,验收,监督承包人的工程进度,工程质量,安然临盆及按图施工情况,材料领用情况及行政管理事务。

10.4担任处理施工中存在或产生的技巧成绩。

10.5担任施工图纸会审,编制施工组织设计及总的工期控制筹划,审查承包人编制的详细施工进度筹划和专项筹划。

10.6担任对承包人在安然,质量,工期,现场文明施工等方面的监督,发明有背背商定规定,发包人提出整改看法,催促承包人停止整改,承包人承当形成的损掉。

10.7担任组织工程验出任务。

第十一条:承包人的权力和义务

11.1承包人对与其肯定休息关系的作业工人必须卖力审查,包督工人的政治标质,身材本质和技巧程度,工人年纪不得低于18周岁,不得逾越55周岁。

11.2承包人需将其作业人员挂号造册(须写明姓名,性别,年纪,工种,特别工种证件及身份证复印件)。

11.3在施工临盆过程当中,承包人必须包管作业人员相对稳定,不克不及随便变革立案人员,屈从发包人的同一安排。

11.4承包人必须按施工图纸,变革洽商停止施工。在施工中应留意成品保护、爱护应用发包人供给的机械设备及其机具。

11.5承包人必须屈从建委,安然站,质检站,监理,项目部等单位检查。积极做好各项预备任务。

11.6承包人应对作业工人停止安然临盆,食品卫生,交通安然等方面教导,自发遵守发包人现场管理规定及各项规章制度。

11.7承包人担任一切作业人员的三险。

11.8承包人必须向发包人供给劳务公司企业法人营业执照,国度组织机构代码证,项目经理证,技巧员,安然员资格证书等管理人名单及作业人员身份证复印件,特别工种操作证。

第十二条:承包人背约义务

12.1因承包人缘由、形成发包人工期耽搁或工程质量严重不符合请求时,发包人有权终止合同,并请求承包人在7日内加入施工现场,承包人必须无条件加入施工现场。发包人按其完成工程量75﹪处理结算,余款作为发包人二次选择承包部队的经费和是以形成的损掉。

12.2承包人未按发包人规定请求出场的施工人员,发包人有官僚求承包人停止改换、调剂,承包人没法调剂时,发包人有权暂不安排施工义务(窝工损掉承包人自负),并书面告诉承包人,直至终止合同。

12.3因承包人义务形成质质变乱和耽搁工期,其工料损掉概由承包人承当。

第十三条:合同争议的处理

在实施合同过程当中产生争议,两边起首停止协商,协商不成向有关部分请求调剂,当事人不肯意和解,调剂不成的可向本地人平易近法院告状。

第十四条:合同失效与终止

本合同经双办法定代表人或拜托代理人签字盖印后失效。

本合同在完成分包任务内容,保修期满,结清工程结算尾款后即宣了却止。

第十五条:本合同正本一式三份,具有分歧司法效力,两边各执一份,立案保存一份。

甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

小我劳务承包合同协定书

甲方:________________________

乙方:________________________

按照《中华人平易近共和国合同法》及国度相干司法、律例和公司文件相干规定,遵守对等、自愿、公平和诚信的准绳,甲、乙两边就劳务施工承包事宜协商杀青分歧。订立本合同。

第一条 工程概略

工程称号:

工程地点:

第二条 工程承包范围:工程施工图纸所含土建工程项目(详细见5.2)

第三条 工程工期

开工日期: 以甲方开工令为实际出场日期,伐板基本垫层施工开端计算乙方的工期,以所承包工程落成时间为停止,总施工天数为:

第四条 工程质量标准 所承包工程范围内的工程质量:合格

第五条 承包方法、价格及包含的内容

1.承包方法及单价:

合同价格:本分包工程采取固订单价(钢筋工、木工、瓦工)的情势,按 元/㎡修建面积计价及地下室,完成图纸内两边商定的全部任务量

2.承包价格所包含的内容:

(1)装置;模板的制造与支设,砖胎膜的砌筑;内搭设与撤除、归类堆放;

(2)甲方供给塔吊、人货电梯、搅拌机械等,操作工及其工资;

(3)其他一切土建所需小型对象附件;

(4)在图纸会审今后有分部分项工程,实际变革增减,在结算中增长或扣除增减工程量劳务费用。

第六条 甲方义务和义务

1.担任与业主、监理、设计及有关部分任务接洽,调和现场任务关系。

2.及时供给由甲方供给的施工机械设备、材料等。

3.按本合同商定,向乙方付出休息待遇。

4.兼顾安排、调和剂决非乙方自力应用的临盆、生活临时举措措施、用水、用电及施工厂地;

第七条 乙方的义务和义务:

1乙方应遵守工程扶植安然临盆有关管理规定,严格按安然施工标准停止施工,确保工期和质量;

2加强对现场操作工人的安然教导;

3卖力落实安然办法,采取须要的安然防护办法,清除变乱隐患,确保安然临盆;

4接收安然检查人员依法实施的监督检查。5由于背章操作形成工伤变乱,并承当一切经济费用于司法义务。

第八条 结算及付款方法

1、 工程量计算:按设计施工图纸,工程变革签证接洽单,有关会议记要及相干签证证明等按实结算;

2、 工程款付出:甲方按乙方完成的月笼统进度工程量(分项工程)付出70%的劳务费用,每栋封顶付出到已落成工程量的85%,部分(分项工程)验收合格后,付出到已落成工程量的95%;余款在两月内一次性付清。

第九条 争议

1. 假设甲方不按照本合同的商定付出劳务待遇,调和时代停止后,乙方可以停止任务。停止任务逾越28天,甲方仍不付出劳务待遇,乙方可以收回告诉消除合同,甲方必须补偿乙方是以而遭受的损掉。

2 . 如在乙方没有完全实施本合同义务之前,总包合同或专业分包合同终止,甲方应告诉乙方终止本合同。乙方接到告诉后尽快撤离现场,甲方应付出乙方已落成程的劳务待遇,并补偿是以而遭受的损掉。

3. 乙方在施工中不克不及按甲方公道安排的工程进度完成工程量,或人员缺乏形成工期耽搁,甲方有官僚求乙方清场,其实不与结帐。

3.甲、乙两边在实施合同时产生争议,可以自行协商处理;协商不成,两边应在合同签订地点地休息仲裁部分或人平易近法院处理。

第十条 弗成抗力:履行国度通行条目

第十一条 合同终止

两边实施合同全部义务;劳务待遇价款付出终了;乙偏向甲方交付本合同承包工程作业成果,并经落成验收合格后;保修期满未产生质量成绩,本合同即了却止。

第十二条 合同份数

本合同一式而贰份,甲乙两边各执一份。本合同两边签字后失效。

弥补条目

乙方雇佣的劳务人员不很多余20%亳州市常住人口,有此景象,甲方有权终止合同。

甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

简单劳务承包合同格局

甲方:___________________(以下简称甲方)

乙方:___________________(以下简称乙方)

根据《中华人平易近共和国合同法》和《修建工程承包合同条例》的有关精力,经甲乙两边协商,甲方赞成将本项目标 工程的劳务承包给乙方,为明白两边权力与义务,特签订以下协定条目,供两边合营遵守。

一、工程称号与地点

该工程为 ,地点在 。

2、承包方法与请求

该工程甲方采取分工种,单价组分解总价的情势,以包税、包工、包食宿方法承包给乙方。

3、工程承包单价与内容

经两边协商,该 工程按 的承包单价由乙方停止承包,其承包单价包含以下内容: 等外容。

四、工程质量与安然

根据标准请求,该工程质量请求达到合格。

乙方施工人员必须屈从甲方管理人员的安排,必须严格遵守《安然操作规程》,为使工人加强安然认识,带队及班组担任人每天安排任务量,要停止安然交底教导,强调安然操作,带好安然帽,装好安然网系好安然带,做好各项安然防护任务,根绝安然变乱的产生。凡因乙方缘由形成的安然变乱均由乙方担任,甲方不承当负何经济、司法义务。

五、付款方法与工期:

六、两边权力与义务

(一)甲方

1.甲方有权对乙方停止资格审查,对乙方背背合同条目内容实施处罚,经济补偿及解雇的权力。

2.甲方根据工程请求,安排乙方实施工程承包内容,乙方应无条件遵守履行。

3.甲方供给给乙方尽能够便利的施工条件,并按劳务合同商定和业主付款情况付出劳务费。

(二)乙方

1.乙方必须向甲方提交符合承包天资并有权对甲方提出合法请求,主动承当合同内容的全部任务,确保工程质量。

2.乙主必须按甲方的请求停止安然临盆、乙方不得擅自背背安然操作规程,关于背背安然操作规程出现的人身伤害及逝世亡变乱,乙方必须承当全部义务,甲方概不担任。

3.乙方有权拒绝甲方不符合安然临盆请求的指令,并提出本身的看法,供甲方参考。

4.乙方不得应用残疾及智力妨碍的作业人员,不得瞒报,擅自应用。同时乙方应供给人员名单、身份证。

5.为确保工期,乙方必须按甲方请求,包督工程足够的休息力,不得消极怠工。

7、背约义务与其他

1.以上条目两边必须严格遵守,任何一方背背或形成工程停工,必须穷究背约方义务。

2.如因乙方缘由伤害公司信用、现场设备及对工程形成必定经济损掉,甲方有官僚求乙方补偿全部损掉,并从承包劳务费中扣除。

3.属于乙方自备设备,自带对象用具等,乙方必须本身保管,不得是以对甲方提出其他请求,更不得找饰辞影响开程质量和进度,由此形成的损掉由乙方承当。

4.本合同一式叁份,甲方二份,乙方一份,经两边签字后失效。

本协定一式二份,两边各执一份,具有分歧司法效益。

甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

_________年____月____日 _________年____月____日